TİCARİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ
İşbu sözleşme, bir tarafta ……. (bundan …… olarak yazılacaktır) ile diğer tarafta
…………………………………………… (bundan sonra …. olarak yazılacaktır) arasında
aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
SATICI Adı Adres Telefon Faks E-Posta:
ALICI Adı Adres Telefon Faks E-Posta :
Taraflar madde 1. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen
adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra
kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi
diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda
belirtilen nitelik ve nicelikteki malın …. tarafından alıcıya tedarik edilmesi işidir.
MADDE 3 SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş
kaleminin tutarların miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplamı olan (rakamla) ……………. (yazıyla)
……………………………………………………………………………………………
bedel üzerinden akdedilmiştir.
MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine
getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri sözleşme de akdedildiği gibidir.
4.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp ALICI
tarafından ….’e ödenecektir. Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar ALICI’ya
aittir. Nakliye,Muhafaza ve Sigorta giderleri ALICI’ya aittir.
MADDE 5 SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup …..’i ve ALICIYI bağlar.
Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar
….’i ve ALICIYI bağlar.
MADDE 6 İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM
PROGRAMI
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri;
“…………………………………………………………………………………………..
6.2. Sözleşmenin imzalanması akabinde sipariş avansının ödenmesine müteakip işe
başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip ………. iş günüdür. Mallar,
…. tarafından verilen teslim programına göre ALICI tarafından belirtilen adreste teslim
alınacaktır.
MADDE 7 ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
7.1. Sözleşme bedelinin 30% (yüzde otuz) kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7
(yedi) gün içerisinde ödenecek, bakiye malzeme teslimi öncesi peşinen ödenecektir.
7.2. Satılan malın Mülkiyet hakkı ….’e aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen
ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin tamamlanmaması
durumunda …., herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın
mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya
yetkilidir. Alıcı, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden
kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü
masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.
ALICI MADDE 8 AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI
Sözleşme bedelinin (rakamla) ………………………………………., (yazıyla)
……………………………. TL kısmını imzaların tamamlanmasına müteakip ödeyecektir.
ALICI avans teminat mektubu talebini yazılı bildirmesi halinde …. avans teminat
mektubunu yazılı bildirime müteakip 7 iş günü içerisinden teslim edecektir.
MADDE 9 FİYAT FARKI
Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir.
MADDE 10 SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
10.1. Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda
bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.
10.2. ….’den kaynaklanan sebepler; …. tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının
veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin ….tarafından
tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme,
sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması, …’in sebep olduğu diğer gecikme
sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun
taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin
bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır
10.3. Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik
ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan
edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin
hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin ….
tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler,
tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin
yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya ALICININ gücünün yetmemesi ve
ALICI, tarafından 10 gün içinde …..'e yazılı bildirim yapılması halinde malzemenin
niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre
uzatılır
MADDE 11 GECİKME CEZASI
11.1. ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için
hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,1
oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.
11.2. Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına
göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken
kısmın bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve
faiz talep edilir.
11.3. Gecikme cezası, ALICI’ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek
kalmaksızın …..tarafından fatura edilir. 11.4. Gecikme halinde ….’in gecikme nedeniyle
haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı
saklıdır.
MADDE 12 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
12.1. Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme
imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.
12.2. Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış
yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan
herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
12.3. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini
yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.
MADDE 13 ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.1. ALICI satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme
konusu malı, …. tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını aksi
durumlarda mutlaka ……’e yazılı bildirecektir.
13.2. ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve
üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı
prosedürlerle ilgili ….’e yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan
yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.
MADDE 14 MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI
14.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri
sözleşme bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken
koşullarda ALICI sorumludur.
14.2. …. üretimini yaptığı malzemeleri sipariş formunda belirtilen uluslararası
standartlara bağlı olarak toleranslar dahilinde vermekle yükümlüdür.
14.3. ALICI’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı
olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve
ziyan kendi sorumluluğundadır.
14.4. Malzemelerde tespit edilen sorunlarda …..’e ALICI gecikmeksizin yazılı bildirim
yapacaktır, yapılacak testler neticesinde ….’den kaynaklı sorunlarda malzemelerin
yeniden temini …. sorumluluğundadır.
14.5. Malzemelerin garanti süresi ………. yıldır.
MADDE 15 TEDARİKÇİNİN İFLASI
Tedarikçinin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve
sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme
feshedilir.
MADDE 16 UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU
Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar,
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kuralları uyarınca ve
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nde arabuluculuk yoluyla
çözümlenecektir.
MADDE 17 YÜRÜRLÜK İş bu sözleşme …… madde olarak ve ekleri taraflarca
okunup kabul edilmiş ve …. nüsha olarak imzalanarak … / … / … tarihinde yürürlüğe
girer.
SATICI FİRMA
ALICI FİRMA
Jakes on
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos ex repellat officiis neque. Veniam, rem nesciunt. Assumenda distinctio, autem error repellat eveniet ratione dolor facilis accusantium amet pariatur, non eius!
Laura Johnson
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos ex repellat officiis neque. Veniam, rem nesciunt. Assumenda distinctio, autem error repellat eveniet ratione dolor facilis accusantium amet pariatur, non eius!
Richard Smith
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos ex repellat officiis neque. Veniam, rem nesciunt. Assumenda distinctio, autem error repellat eveniet ratione dolor facilis accusantium amet pariatur, non eius!